Aannemingsovereenkomst waarbij partijen zijn overeengekomen dat de aannemer ten behoeve van de opdrachtgever een bouwwerk zal doen oprichten c.q. bouwkundige werkzaamheden zal verrichten. Het kan gaan om ieder bouwwerk, dus een huis, gebouw of ander object.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door hem voorgeschreven constructies en werkwijzen. De opdrachtgever is ook aansprakelijk voor de door of namens hem gegeven aanwijzingen en opdrachten.
De aannemer is aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.
Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is de aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.
Bevat bepalingen over:
– omschrijving van het werk;
– verdeling verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en aannemer;
– oplevering;
– meer en minder werk;
– verantwoordelijk voor onderhoud;
– risico’s van wijziging in omstandigheden;
– voorschotten en eindafrekening;
– rechtskeuze
Reviews
Er zijn nog geen beoordelingen.